民間建房合同

在當今不斷髮展的世界，合同的類型越來越多，簽訂合同能夠較爲有效的約束違約行爲。那麼常見的合同書是什麼樣的呢？下面是小編爲大家收集的民間建房合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

甲方：_______________

乙方：_______________

甲方擬建房屋一座，位置在___縣__鎮__村__組，由乙方負責承攬建設。爲明確雙方權利義務關係，經平等協商，雙方自願簽訂本加工承攬合同。

一、承包方式

1、甲方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建築材料。根據施工進度，乙方應提前___天通知甲方購買所需材料。

2、乙方具有從事農村房屋建設的成熟經驗，負責施工建設並交付建房成果。當事人明確，雙方不存在僱傭關係。

3、攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由甲方自帶，費用由乙方自理。

4、工期從_____年___月___日開始建設，工期爲___天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的.不可抗力情況的，可順延工期。

5、乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家，安全施工。由於乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。

6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。

二、工程質量

1、乙方應當本着保質保量的原則，按照圖紙施工，加強質量管理。

2、重要施工過程：如地基、澆鑄須經甲方驗收後方能進行下一工序。

3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行爲時，有權要求乙方停工或整改。

4、房屋建成後一年內，甲方發現質量問題的，乙方必須進行免費維修。

三、結算方式

1、工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣___元。

2、付款時間：第一次付款在施工開始後___天內，第二次付款在___，第三次付款在___，第四次付款在房屋峻工並經甲方檢驗後____天內給付。

四、違約責任及賠償

1、由於工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作；造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致使合同無法履行的，乙方應承擔違約金___元，並賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

2、乙方若無視甲方的合理要求，或者採取消極怠工和延誤工期等做法爲難甲方，視爲乙方根本違約，甲方有權解除本合同。乙方應承擔違約金___元。

3、在乙方無違約行爲的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金___元（或每日承擔違約金____元）。

五、其他事項

1、發生合同爭議時，雙方應友好協商。

2、如協商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。

3、本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執一份。

4、本合同自簽訂之日起生效。

5、以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

甲方（公章）：_________

乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：________

_____年____月____日